Allgemeine Geschäftsbedingungen
Clickschmidt – Finn Schmidt
Großbärenweiler 22, 74575 Schrozberg
E-Mail: info@clickschmidt.de
Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet (Kleinunternehmerregelung).
1. Geltungsbereich
Diese AGB gelten für alle Verträge zwischen Clickschmidt (nachfolgend „Auftragnehmer“) und dem Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“) über die Erstellung, den Relaunch und die Wartung von Websites sowie damit verbundene Leistungen. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
2. Vertragsschluss
Der Vertrag kommt zustande, sobald der Auftraggeber ein Angebot des Auftragnehmers annimmt – schriftlich (auch per E-Mail), mündlich oder durch sonstige eindeutige Erklärung (z. B. Auftragserteilung per WhatsApp). Angebote sind freibleibend und 30 Tage gültig, sofern nicht anders angegeben.
3. Leistungsumfang
Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Angebot. Das Angebot umfasst bis zu zwei Korrekturrunden im Rahmen der Umsetzung. Weitere Änderungswünsche sowie Wünsche, die über den ursprünglichen Leistungsumfang hinausgehen, werden gesondert vereinbart und nach Aufwand berechnet.
Die Website gilt als fertiggestellt, sobald die im Angebot vereinbarten Leistungen umgesetzt und dem Auftraggeber zur Abnahme bereitgestellt wurden.
4. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
Der Auftraggeber stellt alle für die Projektumsetzung erforderlichen Inhalte (Texte, Bilder, Logos, Zugangsdaten etc.) rechtzeitig und in nutzbarer Form zur Verfügung. Verzögerungen, die durch verspätete oder unvollständige Zulieferung entstehen, gehen nicht zulasten des Auftragnehmers und können zu einer Verschiebung vereinbarter Termine führen.
Der Auftraggeber versichert, dass er über alle erforderlichen Rechte an bereitgestellten Inhalten (Texte, Bilder, Logos etc.) verfügt und stellt den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter frei, die aus einer Rechtsverletzung durch diese Inhalte entstehen.
Der Auftraggeber ist für die inhaltliche Richtigkeit sowie die rechtliche Zulässigkeit der von ihm bereitgestellten Inhalte selbst verantwortlich.
Verzögert sich das Projekt aufgrund fehlender Mitwirkung des Auftraggebers über einen längeren Zeitraum (mehr als 30 Tage), ist der Auftragnehmer berechtigt, das Projekt vorübergehend zu pausieren oder neu zu terminieren.
5. Preise und Zahlungsbedingungen
- Es gelten die im Angebot genannten Preise.
- Bei Projektstart wird eine Anzahlung in Höhe von 30 % der Auftragssumme fällig.
- Der Restbetrag wird nach Fertigstellung und Bereitstellung der Website zur Abnahme fällig.
- Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen netto ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu begleichen.
- Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, Verzugszinsen gemäß § 288 BGB zu berechnen sowie die Arbeiten bis zum Zahlungseingang auszusetzen.
- Bis zur vollständigen Bezahlung ist der Auftragnehmer berechtigt, die Übergabe von Zugangsdaten, Quelldateien oder sonstigen Projektunterlagen zurückzuhalten.
6. Hosting, Domains und Drittkosten
Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, sind Hosting, Domains, E-Mail-Postfächer sowie laufende Lizenzkosten (z. B. Premium-Plugins oder -Themes) nicht Bestandteil des Angebots und werden gesondert berechnet bzw. vom Auftraggeber selbst getragen.
7. Einweisung und Schulung
Eine Einweisung des Auftraggebers in die Verwaltung oder Bearbeitung der Website ist nur geschuldet, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.
8. Browserkompatibilität und Drittkomponenten
Die Website wird für aktuelle Versionen gängiger Browser optimiert. Eine vollständige Funktionsfähigkeit in veralteten oder nicht mehr unterstützten Browsern wird nicht geschuldet.
Die Website kann Komponenten Dritter enthalten (z. B. externe Bibliotheken oder Schriftarten). Für deren zukünftige Weiterentwicklung, Aktualisierung oder Kompatibilität übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung.
9. Suchmaschinenoptimierung (SEO)
Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, schuldet der Auftragnehmer keinen bestimmten Erfolg bei Suchmaschinenplatzierungen (z. B. bei Google). Empfehlungen und Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung erfolgen nach bestem Wissen, ohne Erfolgsgarantie.
10. Termine
Vereinbarte Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als „verbindlich“ bezeichnet wurden. Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung des Auftraggebers (siehe Ziffer 4) verschieben vereinbarte Termine entsprechend.
11. Abnahme
Nach Fertigstellung wird die Website dem Auftraggeber zur Prüfung bereitgestellt. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die bereitgestellte Website innerhalb angemessener Frist (in der Regel 10 Werktage) zu prüfen und erkannte Mängel dem Auftragnehmer mitzuteilen.
Änderungswünsche, die keine Mängelbeseitigung darstellen, werden nach den vereinbarten Preisen bzw. nach Aufwand berechnet und stehen einer Abnahme nicht entgegen.
12. Nutzungs- und Urheberrechte
Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber nach vollständiger Bezahlung das einfache, zeitlich unbefristete Nutzungsrecht an der erstellten Website für den vereinbarten Zweck ein. Eigene Konzepte, Programmcode-Bausteine, Vorlagen und Designelemente, die nicht speziell für den Auftraggeber entwickelt wurden, verbleiben im Eigentum des Auftragnehmers und dürfen für andere Projekte weiterverwendet werden.
Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Rechtsnachfolger oder verbundene Unternehmen im Rahmen einer Unternehmensübertragung (z. B. Verkauf des Geschäftsbetriebs) bleibt zulässig. Eine darüber hinausgehende Übertragung oder Weitergabe an Dritte (z. B. Beauftragung einer anderen Agentur zur Weiterbearbeitung) bedarf der Zustimmung des Auftragnehmers.
Sofern nicht anders vereinbart, ist der Auftragnehmer berechtigt, das erstellte Projekt als Referenz (z. B. Portfolio, Website, Social Media) zu nennen und darzustellen. Dies gilt nicht, wenn berechtigte Interessen des Auftraggebers entgegenstehen oder ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
13. Wartungsverträge und Backups
Wartungsverträge werden auf unbestimmte Zeit geschlossen und sind mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündbar. Die Kündigung bedarf der Textform (E-Mail genügt).
Wartungsleistungen umfassen nur die ausdrücklich vereinbarten Leistungen, insbesondere Updates, technische Überprüfung und kleinere Anpassungen. Eine Weiterentwicklung der Website (z. B. neue Funktionen, zusätzliche Seiten) ist nicht Bestandteil der Wartung, sofern nicht anders vereinbart.
Sicherheitsupdates und Wartungsarbeiten erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine vollständige Sicherheit gegen Angriffe, Datenverlust oder sonstige Störungen kann nicht gewährleistet werden.
Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, ist die Erstellung regelmäßiger Backups nicht Bestandteil des Wartungsvertrags. Der Auftragnehmer nutzt die vom jeweiligen Hosting-Anbieter bereitgestellten automatischen Sicherungen, übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Verfügbarkeit oder Vollständigkeit. Eigene, dedizierte Backup-Lösungen können optional gegen Aufpreis vereinbart werden.
Nicht durchgeführte Updates aufgrund von Inkompatibilitäten oder technischen Risiken begründen keinen Mangel, sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber hierüber informiert.
14. Mängelrechte
Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur vertragsgemäßen Erstellung der Website nach dem zum Zeitpunkt der Fertigstellung aktuellen Stand der Technik. Für Mängel, die auf nachträglichen Eingriffen des Auftraggebers oder Dritter in den Code beruhen, wird keine Gewährleistung übernommen.
15. Haftung
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
Für die Verfügbarkeit von Hosting, Domains oder sonstigen Drittanbieter-Diensten wird keine Haftung übernommen.
16. Datenschutz
Die aktuelle Datenschutzerklärung ist unter https://clickschmidt.de/datenschutz/ abrufbar.
17. Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
Stand: Juli 2026 – Version 1.0